注册 题库分类 下载APP 帮助中心
当前位置：首页 >
2013年一级建造师工程法规实战试题(2)

2013年一级建造师工程法规实战试题(2)

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：967

试卷答案：有

试卷介绍： 2013年一级建造师工程法规实战试题(2)

开始答题

试卷预览

单选题 多选题
  • 1. 关于法的效力的叙述，不正确的是（）。[1分]

    A新法、旧法对同一事项有不同规定时，新法的效力优于旧法

    B公法权力主体在实施公权力行为中，当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定

    C法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决

    D同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定

  • 2. 项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应由（）承担违约责任。[1分]

    A项目经理

    B施工企业

    C项目主要负责人

    D建立单位

  • 3. 债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的（）。[1分]

    A固定性

    B排他性

    C相对性

    D有偿性

  • 4. 注册商标的有效期为（）年，自核准注册之日起计算。[1分]

    A3

    B5

    C10

    D15

  • 5. 外资建筑业企业不允许承包的工程是（）。[1分]

    A全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程

    B由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目

    C所有外资等于或者超过45%的中外联合建设项目

    D因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准的中外联合建设项目

  • 6. 2010年4月18日，甲市B区某生产经营单位发生了安全生产事故，造成29人死亡，直接经济损失6000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故属于（）事故。[1分]

    A特别重大

    B重大

    C较大

    D一般

  • 7. 甲施工企业于2010年5月1日向乙企业发出采购80t钢材的要约，乙于2010年5月5日发出同意出售的承诺信件。2010年5月8日，信件寄至甲企业，时逢其总经理外出，2010年5月9日，总经理知悉了该信内容，遂于2010年5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺自（）起生效。[1分]

    A2010年5月5日

    B2010年5月8日

    C2010年5月9日

    D2010年5月10日

  • 8. 甲机械设备租赁公司与已建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆塔式起重机租赁给乙公司使用。根据法律下列可以导致租赁合同有效的情况有（）。[1分]

    A甲公司及时通知丙公司租赁合同内容

    B丙公司追认租赁合同效力

    C乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆塔式起重机

    D乙公司行使催告权

  • 9. 乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程由甲建筑工程公司承包，甲建筑工程公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。丙建设施工公司的作业人员的意外伤害保险费根据法律规定应当由（）承担。[1分]

    A甲建筑工程公司

    B乙房地产开发公司

    C丙建设施工公司

    D作业人员

  • 10. 某现场施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有的（）。[1分]

    A应急处理权

    B紧急避险权

    C拒绝作业权

    D回避求救权

  • 11. 属于建设工程施工合同承包方主要义务的是（）。[1分]

    A不得违法发包

    B提供必要施工条件

    C及时检查隐蔽工程

    D自行完成建设工程主体结构施工

  • 12. 2007年3月1日，甲将自己的房产无偿转让给了乙，此行为导致甲无法偿还对丙的债务，2007年6月1日，丙知道了该转让行为，丙的撤销权截止于（）。[1分]

    A2007年6月1日

    B2008年3月1日

    C2008年6月1日

    D2010年3月1日

  • 13. 根据我国《合同法》的规定，以下对效力待定合同的理解正确的是（）。[1分]

    A在相对人催告后1个月内，当事人的法定代理人未作表示，合同即可生效

    B效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起1年

    C表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果

    D超越代理权限签订的合同，若未经被代理人追认，则必定属于效力待定合同

  • 14. 某承包单位以建设单位不及时支付工程款为由请求将所建造的房屋拍卖并就所得款项优先受偿。但是，某银行也以建设单位已经用此房屋作为抵押物对贷款作了抵押而请求就拍卖所得款项优先受偿，则（）。[1分]

    A如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过6个月，则优先支付给承包单位

    B应该优先支付给承包单位

    C应该优先支付给银行

    D如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过6个月，则优先支付给银行

  • 15. 按照《建筑施工场界噪声限值》的规定，土石方施工阶段(主要噪声源为推土机、挖掘机、装载机等)，噪声限值是昼间（）分贝。[1分]

    A55

    B62

    C75

    D80

  • 16. 建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后，（）。[1分]

    A可通知建设单位自提

    B应将钢材送到施工现场

    C应将钢材送到建设单位的仓库

    D应将钢材送到建设单位的办公所在地

  • 17. 对于建工程中非施工单位原因造成的质量问题的返修责任，表述正确的是（）。[1分]

    A施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责

    B由建设单位负责返修，因此而造成的损失及返修费用与施工单位无关

    C施工单位无须负责返修，因此而造成的损失及返修费用与施工单位无关

    D施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用仍由施工单位负责

  • 18. 有关建设工程竣工环保验收部门的叙述中，不正确的是（）。[1分]

    A环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收分开进行

    B分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收

    C环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起30日内，完成验收

    D建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用

  • 19. 有关仲裁中的和解与调解的叙述中，有误的是（）。[1分]

    A当事人申请仲裁后，可以自行和解

    B调解书与裁决书具有同等法律效力

    C当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请

    D当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，不得再次申请仲裁

  • 20. 国务院、中央军事委员会认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触的，可以向（）书面提出进行审查的要求。[1分]

    A全国人民代表大会常务委员会

    B最高人民法院

    C最高人民检察院

    D省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会

  • 21. 指定代理人按照（）或者指定单位的指定行使代理权。[1分]

    A本级人民政府

    B人民检察院

    C公安机关

    D人民法院

  • 22. 发明专利申请自申请日起（）内，国务院专利行政主管部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查；申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请即被视为撤回。[1分]

    A1年

    B18个月

    C2年

    D3年

  • 23. 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，造成直接经济损失（）万元以上的，属于重大伤亡事故。[1分]

    A30

    B50

    C80

    D100

  • 24. 企业申请资质证书变更，应当提交的材料不包括（）。[1分]

    A资质证书变更申请

    B企业法人营业执照原件

    C建筑业企业资质证书正、副本原件

    D与资质变更事项有关的证明材料

  • 25. 某建设单位2010年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法中，正确的是（）。[1分]

    A领取施工许可证不能延期

    B可以延期，但只能延期一次

    C延期以两次为限，每次不超过2个月

    D超过延期期限的，施工许可证自行废止

  • 26. 甲建设单位和乙施工企业在施工合同中约定，“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款。”乙施工企业于2010年1月8日提交了工程竣工验收报告，2010年1月12日工程验收合格并于3d后交付甲方使用，但甲建设单位直到2010年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从（）计付。[1分]

    A2010年1月8日

    B2010年1月15日

    C2010年1月31日

    D2010年2月10日

  • 27. 某工程业主与设计单位签订了合同价为50万元的设计合同，业主支付给设计单位定金10万元。该业主与承包商签订了施工合同，业主支付给承包商预付款20万元。则下列表述中，错误的是（）。[1分]

    A设计单位不履行合同时，应当支付给业主20万元

    B承包商不履行合同时，应当支付给业主40万元

    C设计合同履行后，定金10万元可冲抵设计费

    D施工合同履行过程中，业主可逐步扣回预付款20万元

  • 28. 某施工分包合同约定，由分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由（）共同进行验收。[1分]

    A总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位

    B总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位

    C分包单位、出租单位、安装单位和建设单位

    D总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位

  • 29. 工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后（）内提出书面处理意见。[1分]

    A48h

    B3d

    C7d

    D15d

  • 30. 属于效力待定合同的是（）。[1分]

    A以合法形式掩盖非法目的

    B限制民事行为能力人订立的合同

    C恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益

    D一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益

  • 31. 女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是（）。[1分]

    A高处高温工作

    B矿山井下作业

    C夜班劳动

    D低温、冷水作业

  • 32. 根据我国《合同法》的规定，乙厂与甲订立了一份购销合同，甲将货物交付给乙厂后，乙厂欠甲100万元货款，此时乙厂分立为两个独立法人丙厂和丁厂。根据相关法律的规定，下列表述中，正确的是（）。[1分]

    A由丁厂偿还甲100万元货款

    B由丙厂偿还甲100万元货款

    C乙厂分立时，必须要确定该债务的偿还

    D由丙厂和丁厂共同偿还甲100万元货款承担连带责任

  • 33. 对设计单位、施工单位、工程监理单位的节能义务的表述中，不正确的是（）。[1分]

    A设计单位及其注册执业人员，应当按照民用建筑节能推荐性标准进行设计

    B工程监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当要求施工单位改正

    C施工单位应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用

    D墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理

  • 34. 张某在家中开了一个制衣厂(无法人资格)，后因经营难以为继而停业。2009年10月10日张某将该制衣厂设备设施连同厂房价值共计20万元赠送给其外甥王某。赵某长期向张某供应原料，张某欠赵某原料款20万元，已经到期。同年，10月14日赵某到制衣厂索取原料款，发现该厂已经易主。于10月16日赵某找到张某向其索要，发现张某所剩财产只有自住房屋一套，价值20万元，索要未成。赵某于2010年3月1日向人民法院提起给付诉讼，以张某为被告、以王某为第三人提起撤销之诉，要求撤销赵某对王某的赠与。下列表述中，正确的是（）。[1分]

    A人民法院不应撤销张某对王某的赠与

    B赵某的撤销权不能成立

    C人民法院应撤销张某对王某的赠与

    D赵某可以行使撤销权，但已经过了撤销期间

  • 35. 2010年3月12日，张某与王某因合同纠纷引发诉讼，张某委托仁和律师事务所的李律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理。”则李律师有权代为（）。[1分]

    A变更诉讼请求

    B提起上诉

    C进行和解

    D参加辩论

  • 36. 根据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是（）。[1分]

    A建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书

    B认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的

    C当事人对行政机关作出的没收违法所得不服的

    D建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解

  • 37. 有关不得委托代理的建设工程活动的叙述，不正确的是（）。[1分]

    A建设工程的承包活动不得委托代理

    B禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

    C禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

    D施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位与分包单位共同完成

  • 38. 对物权特征的相关叙述中，不正确的是（）。[1分]

    A同一物上不许有内容不相容的物权并存，即“一物一权”

    B物权的权利人和义务人都是特定的

    C物权是一种具有物质内容的、直接体现为财产利益的权利

    D物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利，无须他人的意思或义务人的行为介入

  • 39. 有关所有权的表述中，不正确的是（）。[1分]

    A它是一种财产权，又称财产所有权

    B所有权是物权中最重要也最完全的一种权利

    C所有权在法律上不会受到任何的限制

    D所有权是所有人依法对自己财产(包括不动产和动产)所享有的占有、使用、收益和处分的权利

  • 40. 根据《民法通则》的规定，第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，（）。[1分]

    A由第三人承担全部责任

    B由被代理人和第三人承担连带责任

    C由被代理人和行为人承担连带责任

    D由第三人和行为人负连带责任

  • 41. 在土地承包经营期限内，对个别承包经营者之间承包的土地进行适当调整的，必须经村民会议（）以上成员或者村民代表的同意，并报乡(镇)人民政府和县级人民政府农业行政主管部门批准。[1分]

    A1/3

    B1/2

    C2/3

    D3/4

  • 42. 根据《建设工程质量管理条例》的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程的最低保修期限为（）年。[1分]

    A2

    B3

    C5

    D7

  • 43. 可以不进行招标的建设项目是（）。[1分]

    A施工单项合同估算价为人民币240万元的

    B重要设备的采购，单项合同估算价为人民币150万元的

    C勘察、监理等服务的采购，单项合同估算价为人民币80万元的

    D属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的

  • 44. 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应（）。[1分]

    A对招标人拆封、宣读

    B对投标人拆封、宣读

    C对招标人和投标人拆封、宣读

    D当众予以拆封、宣读

  • 45. 《工程建设项目施工招标投标办法》规定，投标保证金一般不得超过（）。[1分]

    A投标总价的3%，但最高不得超过70万元人民币

    B投标总价的1%，但最高不得超过80万元人民币

    C投标总价的2%，但最高不得超过60万元人民币

    D投标总价的2%，但最高不得超过80万元人民币

  • 46. 属于建设工程施工合同中承包人应当承担的赔偿损失是（）。[1分]

    A转让、出借资质证书等造成的损失

    B要求压缩合同约定工期造成的损失

    C中途变更承揽工作要求造成的损失

    D提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损失

  • 47. 李某今年51岁，自1995年起就一直在甲企业做临时工，担任厂区门卫。2010年3月1日，甲企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令李某结算工资走人。根据《劳动合同法》的规定，甲企业（）。[1分]

    A应当与李某签订固定期限劳动合同

    B应当与李某签订无固定期限的劳动合同

    C应当与李某签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同

    D可以不与李某签订劳动合同，因其是临时工

  • 48. 甲所在的乙建筑公司濒临破产，在2009年6月2日法定整顿期间，甲成为被裁减人员。如乙建筑公司在（）前录用人员，应当优先录用甲等被裁减人员。[1分]

    A2009年7月2日

    B2009年9月2日

    C2009年12月2日

    D2010年6月2日

  • 49. 甲施工企业因项目专业施工急需，聘用了一名未与乙施工企业解除劳动合同的高级专业工人丙，由此给乙企业造成重大经济损失。根据我国《劳动法》的规定，对于乙企业的经济损失（）。[1分]

    A应由丙承担赔偿责任

    B应由甲承担赔偿责任

    C甲不承担任何责任

    D应由甲和丙承担连带赔偿责任

  • 50. 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并给予警告，（）年内不得申请安全生产许可证。[1分]

    A1

    B2

    C3

    D5

  • 51. 根据我国《担保法》的规定，最高抵押额，是指抵押人与抵押权人协议，在最高债权额限度内，以抵押物对一定期间内连续发生的债权作担保。关于最高额抵押的主合同的说法正确的是（）。[1分]

    A主合同债权可以转让

    B主合同债权不得转让

    C主合同债权可以有条件转让

    D主合同债权经抵押权人口头同意后可以转让

  • 52. 在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列表述中，正确的是（）。[1分]

    A由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理

    B对施工单位支付垫资利息的请求不予支持

    C应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

    D应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息

  • 53. 火灾事故自发生之日起（）日内，因事故伤亡人数变化导致事故等级发生变化，依照规定应当由上级人民政府负责调查的，上级人民政府可以另行组织事故调查组进行调查。[1分]

    A7

    B14

    C28

    D30

  • 54. 规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范是（）。[1分]

    A行政法

    B社会法

    C经济法

    D民法

  • 55. 建设行政主管部门应当自收到申请之日起（）日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。[1分]

    A15

    B30

    C45

    D60

  • 56. 施工单位的下列行为中，违反我国《消防法》规定的是（）。[1分]

    A为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材

    B施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护

    C为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近

    D在道路两旁施工时使用明火作业

  • 57. 《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。[1分]

    A2

    B3

    C4

    D6

  • 58. 2010年6月22日，张某与甲施工企业签订了一份劳动合同，合同期限为2年，根据《劳动合同法》的规定，张某的试用期不得超过（）个月。[1分]

    A1

    B2

    C3

    D6

  • 59. 施工项目招投标过程中，某投标单位在投标截止日期前提交了投标文件和投标保证金。该投标单位中标后拒绝与业主签订施工合同，业主没收了其投标保证金，该行为说明（）。[1分]

    A要约不能撤回

    B要约具有法律效力

    C承诺不能撤销

    D要约邀请具有法律效力

  • 60. 施工单位于2010年6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；1O月20日建设单位实际使用该工期。则施工单位承担的保修期应于（）起计算。[1分]

    A2010年6月1日

    B2010年8月30日

    C2010年10月8日

    D2010年10月20日

  • 61. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当在施工现场入口处设置明显的安全警示标志，该安全警示标志必须符合（）。[1分]

    A企业标准

    B地方标准

    C行业标准

    D国家标准

  • 62. 某高层住宅工程结构设计合理，使用年限50年。屋面防水是一级，设计使用年限15年，工程于2010年8月5日竣工验收合格，施工单位出具的质量保修书中有下面的内容，其中不符合法律法规要求的是（）。[1分]

    A电气管线、给水排水管道、装修工程为1年

    B屋面防水工程为7年

    C有防水要求的卫生间，厨房为5年

    D基础工程为50年

  • 63. 不符合借款合同法律特征的叙述是（）。[1分]

    A借款合同一般为不要式合同

    B借款合同的标的物是货币

    C借款合同一般是有偿合同

    D借款合同一般为诺成合同

  • 64. 甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中，正确的是（）。[1分]

    A所签的合同无效，建设单位必须支付工程款

    B所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款

    C所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位必须支付工程款

    D所签的合同有效，建设单位必须支付工程款

  • 65. 某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了。后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司。则建筑公司处理该批模板的行为（）。[1分]

    A无效

    B有效

    C效力待定

    D失效

  • 66. 甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的范围，根据《担保法》的规定，此保证的范围是（）。[1分]

    A主债权

    B利息

    C违约金

    D全部债权

  • 67. 关于人民法院对第二审案件的审理，下列表述中错误的是（）。[1分]

    A一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维护原判决

    B一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审人民法院重审

    C当事人对第二审案件的判决，不可以上诉

    D一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重判

  • 68. 不能单独作为认定案件事实的证据是（）。[1分]

    A物证原物或者与物证原物核对无误的复制件、照片、录像资料等

    B书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本

    C与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

    D有其他证据佐证并以合法手段取得的，无疑点的视听资料或者与视听资料核对无误的复制件

  • 69. 适用于诉讼时效的情形是（）。[1分]

    A身体受到伤害要求赔偿的

    B支付存款本金及利息请求权

    C基于投资关系产生的缴付出资请求权

    D兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权

  • 70. 2009年6月12日，住所位于甲市A区的甲房地产开发公司在甲市B区开发一片住宅小区，经过招标投标，住所地在甲市C区的乙建筑工程公司中标，双方于2009年7月22日签订了承包合同，合同中约定若就本合同发生争议由甲市A区基层人民法院管辖。2010年9月10日，因为工程质量不合格双方发生争议。对此案件第一审有管辖权的法院是（）。[1分]

    A甲市A区基层人民法院

    B甲市C区基层人民法院

    C甲市B区基层人民法院

    D甲市中级人民法院

  • 71. 根据《注册建造师管理规定》的规定，注册建造师不得有的行为包括（）。[2,0.5分]

    A在执业过程中实施商业贿赂

    B允许他人以自己的名义从事执业活动

    C同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业

    D对侵犯本人权利的行为进行申述

    E超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动

  • 72. 《工程建设项目施工招标投标办法》规定，投标文件的内容一般包括（）。[2,0.5分]

    A投标函

    B投标报价

    C施工组织设计

    D商务和技术偏差表

    E投标保证金

  • 73. 《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》中规定，（），应当作为无效投标文件，不得进入评标。[2,0.5分]

    A投标文件未按照招标文件的要求予以密封的

    B投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的

    C投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的

    D组成联合体投标的，投标文件附联合体各方共同投标协议的

    E投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章的

  • 74. 《建设工程施工合同(示范文本)》由（）三部分组成。[2,0.5分]

    A协议书

    B投标人须知

    C通用条款

    D技术条款

    E专用条款

  • 75. 工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一，档案和资料主要包括（）。[2,0.5分]

    A工程项目竣工验收报告

    B图纸会审和技术交底记录

    C隐蔽验收记录及施工日志

    D设计变更通知单，技术变更核实单

    E投资方编制或者认可的可行性研究报告

  • 76. 下列情况下，诉讼时效期间的计算方法正确的是（）。[2,0.5分]

    A人身损害赔偿的诉讼时效期间，伤害明显的，从受伤害之日起算

    B当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从第一期履行期限届满之日起计算

    C返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道不当得利事实及对方当事人之日起计算

    D享有撤销权的当事人一方请求撤销合同的，应适用《合同法》第55条关于1年除斥期间的规定

    E管理人因无因管理行为产生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从无因管理行为结束并且管理人知道或者应当知道本人之日起计算

  • 77. 法院应当认定与提起诉讼具有同等诉讼时效中断效力的事项包括（）。[2,0.5分]

    A申请仲裁

    B申请破产、申报破产债权

    C为主张权利而申请宣告义务人失踪或死亡

    D申请追加当事人或者被通知参加诉讼

    E权利人由于不可抗力或者其他障碍，不能行使请求权

  • 78. 招标代理机构应当具备的条件有（）。[2,0.5分]

    A有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

    B必须是具备具体的技术方案

    C有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量

    D有符合本法规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库

    E从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由省、自治区、直辖市人民政府或地方人民政府的建设行政主管部门认定

  • 79. 对收益权的相关表述中，正确的有（）。[2,0.5分]

    A收益权是指收取由原物产生出来的新增经济价值的权能

    B收益权本身是一项复合的权能，且使用权并包括收益权

    C收益往往是因为使用而产生的，因而收益权也往往与使用权联系在一起

    D某些情况下所有人并不行使对物的使用权，但仍可以享有对物的收益权

    E原物新增的经济价值，包括由原物直接派生出来的果实、由原物所产生出来的租金和利息、对原物直接利用而产生的利润

  • 80. 对知识产权法律特征的表述中，正确的有（）。[2,0.5分]

    A知识产权在空间上的效力并不是无限的，而要受到地域的限制

    B知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性

    C只有知识产权具有财产权和人身权的双重属性

    D知识产权没有时间限制，只要财产存在，权利就必然存在

    E知识产权仅在法律规定的期限内受到法律的保护，一旦超过法定期限，这一权利就自行消灭

  • 81. 按照《民法通则》的规定，我国的知识产权包括著作权(版权)、专利权、商标专用权、发现权、发明权以及其他科技成果权。其中，（）构成了我国知识产权的主体。[2,0.5分]

    A著作权

    B专利权

    C发现权

    D商标专用权

    E发明权

  • 82. 保证合同应当包括的内容有（）。[2,0.5分]

    A被保证的主债权种类、数额

    B债务人履行债务的期限

    C保证人的固定住所

    D保证担保的范围

    E保证的期间

  • 83. 《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止（）。[2,0.5分]

    A在历史建筑上刻划、涂污

    B开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动

    C新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施

    D占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等

    E修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等

  • 84. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有（）。[2,0.5分]

    A应当制定安全生产规章制度

    B落实安全生产责任制

    C确保安全生产费用的有效使用

    D保证安全生产条件所需资金的投入

    E及时、如实报告生产安全事故

  • 85. 《建设工程质量管理条例》规定，建设工程中必须实行监理的有（）。[2,0.5分]

    A国家重点建设工程

    B大中型公用事业工程

    C成片开发建设的住宅小区工程

    D小型建设工程

    E利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程

  • 86. 某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于3台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有（）。[2,0.5分]

    A买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任

    B买方可要求推土机生产厂承担违约责任

    C买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任

    D买方只能要求挖掘机生产厂承担违约责任

    E如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半

  • 87. 下列法律中，属于社会法的有（）。[2,0.5分]

    A《中华人民共和国预算法》

    B《中华人民共和国城乡规划法》

    C《中华人民共和国职业病防治法》

    D《中华人民共和国残疾人保障法》

    E《中华人民共和国安全生产法》

  • 88. 可以作为抵押物的有（）。[2,0.5分]

    A土地所有权

    B耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

    C抵押人所有的房屋和其他地上定着物

    D抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产

    E抵押人依法有权处置的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物

  • 89. 《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备的条件包括（）。[2,0.5分]

    A已经办理该建筑工程用地批准手续

    B已经确定监理工程师

    C有满足施工需要的施工图纸及技术资料

    D在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

    E需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

  • 90. 劳动者可以单方解除劳动合同的情形有（）。[2,0.5分]

    A用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的

    B劳动者未及时足额获得劳动报酬的

    C用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的

    D用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的

    E劳动者给用人单位造成经济损失的

  • 91. 委托合同中，受托人的义务包括（）。[2,0.5分]

    A按指示处理委托事务的义务

    B亲自处理委托事务的义务

    C披露委托人或第三人的义务

    D支付仓储费用的义务

    E委托事务报告和转交财产的义务

  • 92. 下列有关仲裁与民事诉讼的说法中，正确的有（）。[2,0.5分]

    A所有民事纠纷既可以用仲裁的方式解决，也可以用诉讼的方式解决

    B请求仲裁机构解决纠纷，应以双方当事人之间有仲裁协议为条件，而进行民事诉讼则不要求双方当事人之间有民事诉讼协议

    C仲裁案件通常情况下不公开审理，而法院审理民事案件一般应公开审理

    D仲裁机构属国家事业单位，人民法院属国家司法机构

    E仲裁机构裁决案件实行一裁终局制度，法院审理案件实行两审终审制度

  • 93. 设计单位的安全责任包括（）。[2,0.5分]

    A对设计成果承担责任

    B按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计

    C提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

    D对安全技术措施或专项施工方案进行审查

    E依法对施工安全事故隐患进行处理

  • 94. 代理的法律特征包括（）。[2,0.5分]

    A代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

    B代理行为的法律后果归属于被代理人

    C代理人和被代理人对代理行为的法律后果承担连带责任

    D代理行为必须是具有法律意义的行为

    E代理人应该以被代理人的名义实施代理行为

  • 95. 关于保险合同的表述中，正确的有（）。[2,0.5分]

    A保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议

    B投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人

    C保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司

    D被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人

    E保险合同分为财产保险合同、人身保险合同

  • 96. 按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定，对于特级资质企业则要求其科技进步水平应当达到（）。[2,0.5分]

    A企业具有省部级(或相当于省部级水平)及以上的企业技术中心

    B企业近2年科技活动经费支出平均达到营业额的0．5%以上

    C企业近10年获得过国家级科技进步奖项或主编过工程建设国家或行业标准

    D企业已建立并开通了企业外部网站；使用了综合项目管理信息系统和人事管理系统、工程设计相关软件，实现了档案管理和设计文档管理

    E企业已建立内部局域网或管理信息平台，实现了内部办公、信息发布、数据交换的网络化

  • 97. 根据《劳动合同法》的规定，以下属于用人单位不得解除劳动合同的情形是（）。[2,0.5分]

    A在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的

    B在本单位连续工作15年，且距法定退休年龄不足5年的

    C劳动者家庭无其他就业人员，有需要扶养的家属的

    D女职工在产期的

    E因工负伤被确认丧失劳动能力的

  • 98. 下列选项中，符合《劳动法》关于安全及卫生规程规定的有（）。[2,0.5分]

    A劳动者在劳动过程中，必须严格遵守安全操作规程

    B从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格

    C用人单位必须建立健全劳动安全卫生制度

    D用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品

    E劳动安全卫生设施必须符合企业规定的标准

  • 99. 建设工程安全生产中，总承包单位应当承担的法定安全生产责任有（）。[2,0.5分]

    A自行完成建设工程主体结构的施工

    B保证本单位所需资金的投入

    C负责向有关部门上报生产安全事故

    D统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

    E分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任

  • 100. 工程监理的依据是（）。[2,0.5分]

    A法律、法规

    B有关技术标准

    C设计文件

    D建设工程承包合同

    E投标文件

相关试卷
相关题库