《合同管理》综合复习题

考试总分：14分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：967

试卷答案：有

试卷介绍： 《合同管理》综合复习题

开始答题

试卷预览

1. 某公路项目采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款｡在施工过程中,承包人无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的的施工料源和水源,施工中所需砂石料和水源严重缺乏｡因此,承包人只得到极远的地方去运这些大宗材料,而且运距愈来愈长,加之路况极差,造成运输负担沉重,工期严重滞后,成本费用直线上升｡承包人以在投标时发包人没有在招标文件中将这种情况预先告知承包人为由,提出索赔要求｡而发包人认为根据合同条款的规定,承包人已经认真进行了现场考察,对于施工所用大宗材料的料源和水源应有充分考虑,拒绝任何索赔要求｡试问:(1)你认为承包人的索赔要求是否成立?为什么?(2)在该事件中,承包人应吸取什么经验教训?[10分]

A(1)你认为承包人的索赔要求是否成立?为什么?

B(2)在该事件中,承包人应吸取什么经验教训?[10分]

2. 对某项工程的施工,发包人通过公开招标的方式选定了承包人,双方签订了施工合同｡合同中约定,为了确保工程质量,要求承包人向发包人支付20万元定金｡在施工过程中发生了以下事件:事件1:在路基开挖施工中挖掘出大量地下文物,使工程施工进度网络计划中某关键工作停工10天｡事件2:在路面工程施工时,由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天｡就以上事件造成的停工,承包人均按合同条款规定提出了工期索赔和费用索赔要求｡问题:(1)试简要说明定金与预付款有何区别?(2)监理人判定费用索赔成立的条件是什么?(3)就上述事件承包人提出的工期索赔和费用索赔的要求是否成立?为什么?[10分]

A(1)试简要说明定金与预付款有何区别?

B(2)监理人判定费用索赔成立的条件是什么?

C(3)就上述事件承包人提出的工期索赔和费用索赔的要求是否成立?为什么?[10分]

3. 某公路工程项目,当石灰稳定土底基层施工完后,测量时发现比设计标高高了10cm｡经调查原因是某监理员给指定的临时水准点高了10cm｡承包人当时并没有临时水准点的正式资料经监理人批准｡而经监理人书面提供的基准点都是正确的｡承包人对此事提出变更要求｡试问:(1)监理人应如何处理承包人的要求?(2)此事若造成承包人的经济损失,承包人是否可通过索赔获得补偿｡[10分]

A(1)监理人应如何处理承包人的要求?

B(2)此事若造成承包人的经济损失,承包人是否可通过索赔获得补偿｡[10分]

4. 某公路工程项目参考资料中提供的用砂地点距工地5km｡但是开工后发现该砂质量不符合要求,承包人只得从另一距工地20km的供砂地点采购｡而在一个关键工作面上又发生了以下几种原因造成的停工:①7月20日至7月26日承包人的施工设备出现故障;②7月24日至8月9日监理人未提供后续图纸;③8月7日至8月12日施工现场下了罕见的特大暴雨,造成该地区8月11日到8月14日供电全面中断｡试解答下列问题:(1)由于供砂距离的增大,必然引起费用增加,承包人经过计算后,提出了将原用砂单价每吨提高4元人民币的索赔要求｡作为监理工程师的你批准该索赔要求吗?为什么?(2)若承包人对因发包人原因造成窝工进行索赔时,要求施工机械设备窝工损失按台班计算,工人的窝工损失按日工资标准计算是否合理?如不合理应怎样计算?(3)由于上述几种原因导致的停工,承包人在8月25日提出延长工期26天,成本损失费人民币2万元/天(此费率已经监理人核准发包人批准)和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求,共计索赔款57.2万元｡作为监理工程师的你批准延长工期多少天?索赔款额多少万元?(按合同约定,发包人在补偿承包人的各项费用时均不考虑利润)[10分]

A(1)由于供砂距离的增大,必然引起费用增加,承包人经过计算后,提出了将原用砂单价每吨提高4元人民币的索赔要求｡作为监理工程师的你批准该索赔要求吗?为什么?

B(2)若承包人对因发包人原因造成窝工进行索赔时,要求施工机械设备窝工损失按台班计算,工人的窝工损失按日工资标准计算是否合理?如不合理应怎样计算?

C(3)由于上述几种原因导致的停工,承包人在8月25日提出延长工期26天,成本损失费人民币2万元/天(此费率已经监理人核准发包人批准)和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求,共计索赔款57.2万元｡作为监理工程师的你批准延长工期多少天?索赔款额多少万元?(按合同约定,发包人在补偿承包人的各项费用时均不考虑利润)[10分]

5. 某市投资建设一公路项目,该公路建设项目的发包人于2006年3月15日发布该项目施工招标公告,其中载明招标项目的性质､规模､实施地点､获取招标文件的办法等事项,还要求参加投标的施工单位如果为本市企业,必须具有一级或二级资质;如果为外地企业,则必须具有一级资质,且近三年内有获省､市优质工程奖的项目,同时需提供相应的资质证书和证明文件｡2006年4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件,各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表格上登记并签收｡招标文件中明确规定:工期不长于24个月,工程质量目标为优良;2006年4月18日16时为投标截止时间｡开标时,由各投标人推举的代表检查投标文件的密封情况,确认无误后,由招标人当众拆封,宣读投标人名称､投标价格､工期等内容,还宣布了评标标准和评标委员会名单(共8人,其中招标人代表2人,招标人上级主管部门代表1人,技术专家3人,经济专家2人),并授权评标委员会直接确定中标人｡试回答下列问题:(1)该项目施工招标在哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定?请逐一说明｡(2)试说明公路工程施工招标的程序是什么?[10分]

A(1)该项目施工招标在哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定?请逐一说明｡

B(2)试说明公路工程施工招标的程序是什么?[10分]

6. 某公路工程经招标后签订了施工合同,在施工过程中发生了以下三项事件,承包人均提出了费用索赔｡事件1:在基坑开挖过程中,发现地下水位过高,挖土排水困难,加大了基坑支护费用;事件2:招标时,发包人提供了砂石料的料场及运距,进场后,原料场的材料经检验后为不合格材料,监理人要求承包人重新选择料场｡新料场选定后,运距有较大增加,运费也相应增大;事件3:某隐蔽工程在覆盖前,承包人已通知监理人检查,监理人检查后签字同意该隐蔽工程覆盖｡一个月后,有人举报该隐蔽工程在施工中有质量问题,监理人下令承包人再揭露并重新检验,检验后质量符合合同规定,并重新覆盖｡试回答下列问题:(1)发包人应批准承包人费用索赔的事件是哪些?(2)请逐个说明对以上事件批准索赔或不批准索赔的理由｡[10分]

A(1)发包人应批准承包人费用索赔的事件是哪些?

B(2)请逐个说明对以上事件批准索赔或不批准索赔的理由｡[10分]

7. 在某公路工程的建设单位采用公开招标方式选择承包人｡施工招标投标中,中标单位通达路桥公司委派项目经理刘洪斌与建设单位总经理张光明谈判并签订了施工合同,该合同经公证机构公证有效｡同时建设单位委托诚信监理有限公司承担该工程项目的施工监理工作,并已与之签订了监理合同｡在该工程项目施工初期,经发包人同意和监理人的批准,通达路桥公司将其承建工程的一部分分包给顺成建筑公司,并与之签订了分包合同｡试分析:(1)上述所给的背景材料中涉及的合同法律关系有哪些?试作简要分析｡(2)试说明上述施工合同法律关系中的构成三要素各是什么?(3)试说明在签订施工合同中,张三与李四的法定身份各是什么?(4)试说明在上述施工合同的订立过程中要约邀请､要约和承诺各是什么?[10分]

A(1)上述所给的背景材料中涉及的合同法律关系有哪些?试作简要分析｡

B(2)试说明上述施工合同法律关系中的构成三要素各是什么?

C(3)试说明在签订施工合同中,张三与李四的法定身份各是什么?

D(4)试说明在上述施工合同的订立过程中要约邀请､要约和承诺各是什么?[10分]

8. 某施工单位提供投标承包了某公路工程项目,在施工过程中发生了如下事件:事件1:施工单位与某材料供应商所签订的材料供应合同中未明确材料的供应时间｡施工时急需材料,施工单位要求材料供应商马上将所需材料运抵施工现场,遭到材料供应商的拒绝,两天后才将材料运到施工现场｡事件2:施工单位与某设备供应商签订了采购工程所需设备的供应合同,但该设备供应商由于进行设备调试,超过合同约定的期限交付施工单位订购的设备,恰好此时该设备的价格下降,施工单位按下降后的价格支付给设备供应商,设备供应商要求以原价执行,双方产生争议｡事件3:施工单位与某施工机械租赁公司签订的租赁合同约定的期限已到,施工单位将租赁的机械交还租赁公司并交付租赁费,此时,双方签订的租赁合同终止｡事件4:该施工单位与某分包单位所签订的分包合同中明确规定通过降低分包工程的质量,从而减少分包合同的价格,为施工单位创造更高的利润｡试问:1.事件1中,材料供应商的做法是否正确?为什么?2.根据事件1,你认为合同当事人在约定合同内容时应包括哪些方面的条款?3.事件2中,施工单位的做法是否正确?为什么?4.事件3中,合同终止的原因是什么?除此之外还有什么情况可以使合同终止?5.事件4中,当事人签订的合同是否有效?6.在什么情况下可导致合同无效?[10分]

9. 某公路工程全部由A市政府投资｡该项目为A市建设规划的重点项目之一｡该公路工程项目法人已依法组建,初步设计文件已被批准,项目建设资金还没有落实｡现决定对该项目进行施工招标｡因估计除本市施工企业参加投标外,还可能有外省市施工企业参加投标,故发包人委托咨询单位编制了两个标底,准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定｡发包人对投标单位就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复,并在答复中说明了每个问题提问的投标单位｡在书面答复投标单位的提问后,发包人组织各投标单位进行了施工现场考察｡在递交投标文件截止日期前10天,发包人通知各投标单位,由于某种原因,决定将收费站工程从原招标范围内删除｡试问:(1)公路工程施工招标的项目应具的条件是什么?(2)该项目施工招标在哪些方面存在问题或有不当之处?请逐一说明｡[10分]

A(1)公路工程施工招标的项目应具的条件是什么?

B(2)该项目施工招标在哪些方面存在问题或有不当之处?请逐一说明｡[10分]

10. 某公路工程项目采用平行承发包的模式,发包人分别与甲承包人和乙承包人签订施工承包合同,发包人委托某监理人实施该项目施工监理,并与之签订监理合同｡甲承包人在经监理人审查报经发包人批准后,将其承包工程的一部分分包出去｡在该公路工程施工过程中,因甲承包人的分包人施工延误,导致乙承包人不能按已批准的进度计划进行施工,造成损失,对此损失乙承包人要求索赔｡试问:(1)乙承包人应如何向谁提出索赔?(2)各当事人的合同关系如何?(3)在该事件中,各当事人的索赔关系如何?(4)在该索赔事件处理过程中监理人的作用是什么?[10分]

A(1)乙承包人应如何向谁提出索赔?

B(2)各当事人的合同关系如何?

C(3)在该事件中,各当事人的索赔关系如何?

D(4)在该索赔事件处理过程中监理人的作用是什么?[10分]

11. 某市拟修建一条一级公路,项目法人已依法成立｡该项目资金由自筹资金和银行贷款两部分组成｡自筹资金已到位,银行贷款的资金目前正在协商谈判之中｡2006年3月18日设计单位完成了初步设计文件｡施工图设计文件预计2006年5月10日完成｡该市考虑到项目工期急迫,于是决定于2006年3月19日进行施工招标｡该项目的施工招标,经主管部门审批后,采用邀请招标方式｡招标人于3月20日向与其合作过的两家施工单位发出了投标邀请书｡试解答或回答下列问题:(1)公路工程施工招标的项目应当具备的条件有那些?(2)本项目在上述条件下是否可以进行施工招标?为什么?(3)公路工程项目符合那些条件时,经批准可以采用邀请招标方式进行招标?(4)试分析上述项目,招标人在招标过程中的不妥之处有哪些?并说明理由[10分]

A(1)公路工程施工招标的项目应当具备的条件有那些?

B(2)本项目在上述条件下是否可以进行施工招标?为什么?

C(3)公路工程项目符合那些条件时,经批准可以采用邀请招标方式进行招标?

D(4)试分析上述项目,招标人在招标过程中的不妥之处有哪些?并说明理由[10分]

12. 某公路工程项目,建设单位通过公开招标与通途路桥工程总公司签订公路施工总承包合同,合同金额1200万元｡通途路桥工程总公司将施工任务下达给该公司的第二分公司承担｡事后,第二分公司又与海天建筑公司签订了分包合同,由该建筑公司分包部分路基的施工任务,合同金额660万元｡合同工程于2009年4月20日正式开工｡2009年6月10日交通主管部门在对该工程项目施工质量检查中,发现海天建筑公司承包工程手续不符合有关规定,责令其停工｡该建筑公司不予理睬｡6月24日途通路桥工程总公司向海天建筑公司下达停工通知,责令其停工｡该建筑公司不服,以合同经双方自愿签订,并有营业执照为由,于6月29日诉至人民法院,要求第二分公司继续履行合同,否则应承担毁约责任并赔偿经济损失｡试回答以下问题:1.该案例中总承包合同及分包合同是否有效?若无效,请说明原因｡2.无效合同应由哪个机构确认?3.交通主管部门是否有权责令海天建筑公司停工?4.该施工合同纠纷的法律责任如何解决?[10分]

13. 某高速公路施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》(2009年版)合同条款｡该高速公路中的2号隧道在一煤矿附近｡在该隧道施工中承包人发现瓦斯提前出现,为了确保施工安全,承包人已自行暂停施工｡承包人提出,因发包人在招标时提供的参考资料有误,瓦斯提前出现｡对此,承包人通过监理人向发包人提出索赔,要求发包人赔偿因停工造成的工期和经济损失｡试问承包人提出的索赔是否成立?为什么?[10分]

14. 某公路施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款｡该工程施工过程中发生以下事件:事件1:该合同工程量清单中有桥台背回填子目,其土方数量为450m3,但没有单价｡施工中承包人按要求完成了该桥台背回填,实际完成的工程量为460m3,且质量合格｡事件2:某段填方路基施工已经完成,经检查验收合格｡由于当地突发强烈地震,使路基变形开裂,并造成承包人的施工机械设备受到严重损坏｡试问:1.事件1中,承包人就该子目提出的计量支付要求被监理人拒绝｡试分析监理人的做法是否合理?为什么?2.事件2中,地震的发生是否属于不可抗力?试说明不可抗力风险责任的分担原则｡3.事件2中,地震的发生造成路基的损坏及承包人施工机械设备的损坏该有哪一方承担?[10分]